i̇lanli usul i̇çi̇n standart gazete i̇lani formu mal alımı i̇çin i̇hale i̇lanı adaylar bakır san. tic. a.ş., güney ege kalkınma ajan
İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
Mal Alımı İçin İhale İlanı
Adaylar Bakır San. Tic. A.Ş., Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı
Güçlü Sanayi Programı kapsamında sağlanan mali destek ile
Merkezefendi/DENİZLİ’de Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel
İnceltilmiş Bakır İmalatı için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı
planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali
bilgileri de içeren İhale Dosyası Bozburun Mah. Salihağa Yolu Cad.N:30
Merkezefendi/DENİZLİ adresinden veya www.adaylarbakir.com.tr ve
www.geka.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 24.09.2021 – 10:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.adaylarbakir.com.tr ve
www.geka.gov.tr’de yayınlanacaktır.
Teklifler, 24.09.2021 tarihinde, saat 10:00’da ve Bozburun Mah.
Salihağa Yolu Cad.N:30 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde yapılacak
oturumda açılacaktır.
TEKLİF DOSYASI
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler
Kapsamındaki İhaleler için
İSTEKLİLERE TALİMATLAR
İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri
haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak
hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış
olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje
faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak
adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere
uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve
ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak
sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli
olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine
varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep
edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek
maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(Aşağıda yer alan maddeler içerisindeki boş yerler ve <…/…..>
içerisindeki tercihler belirlenerek Sözleşme Makamı tarafından,
ihalesinin şartlarına göre doldurulacaktır. İhaleye çıkmadan önce, bu
işlemleri yaptıktan sonra bu metni ve ihalenize uygun olmayan
tercihleri siliniz. Diğer metinleri hiçbir şekilde değiştirmeyiniz.)
Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler
Sözleşme Makamının;
a.
Adı/Unvanı: Adaylar Bakır San. Tic. A.Ş.,
b.
Adresi: Bozburun Mah. Salihağa Yolu Cad.N:30 Merkezefendi/DENİZLİ
c.
Telefon numarası: +90 (532) 237 63 79
d.
Faks numarası: -
e.
Elektronik posta adresi: [email protected]
f.
İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Aşkın ADAY/Genel Müdür
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve
numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak
temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin;
a.
Projenin Adı: Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş
Bakır İmalatı
b.
Sözleşme kodu: TR32/19/GS/0086
c.
İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Bozburun Mah. Salihağa Yolu
Cad.N:30 Merkezefendi/DENİZLİ
d.
İşin Teslim Edilme Süresi: 60 gün
e.
Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: -
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a.
İhale usulü: Açık İhale Usulü
b.
İhalenin yapılacağı adres: Bozburun Mah. Salihağa Yolu Cad.N:30
Merkezefendi/DENİZLİ
c.
İhale tarihi: 24.09.2021
d.
İhale saati: 10:00
Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini
İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde
bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların
Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza
karşılığı teslim almak zorunludur.
İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale
dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş
sayılır.
İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de
hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının
anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler
arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas
alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim
edilebilir:
a.
Tekliflerin sunulacağı yer: Bozburun Mah. Salihağa Yolu Cad.N:30
Merkezefendi/DENİZLİ
b.
Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 24.09.2021
c.
Son teklif verme saati (İhale saati) : 10:00
Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda
belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo
veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme)
saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu
tutulamaz.
Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname
düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde
ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde
yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma
saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen
saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6- İhale dosyasının kapsamı
İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a.
İhaleye davet mektubu (Sadece pazarlık usulünde geçerlidir.)
b.
Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar,
Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme
Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)
Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri
gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin
yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı
açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli
bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları
yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene
ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun
olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri
teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa
faks numarası ile elektronik posta adresi,
b.
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya
Meslek Odası Belgesi;
1.
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin
içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
2.
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d.
Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına
ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep
edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler
e.
Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,
f.
Madde 26’da tanımlanan geçici teminat,
g.
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin
ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi,
h.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi
ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise,
isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,
i.
İhale dosyasının satın alındığına dair belge,
j.
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin
beyanname,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer
alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi
zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde
Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her
bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.
k.
Teknik Teklif
l.
Mali Teklif
m.
Teklif sunum formu ve Ekleri (Bölüm D)
n.
Mali kimlik formu
o.
Tüzel kimlik formu (Kamu kurumu, Özel İşletme, Gerçek kişi
formlarından uygun olanı doldurulacak)
p.
İsteklinin (Başvuru sahibi ve varsa ortak kuruluşun) Türkiye
Genelinde vergi borcu olmadığını veya borcunun yapılandırıldığını
ve taksitlerinin düzenli olarak ödendiğini gösteren ihale tarihi
itibariyle geçerli (İhalenin gerçekleştirileceği ay içerisinde ve
ihale tarihinden en fazla 15 gün önce sorgulanmış ve alınmış
olmalıdır.) belge,
q.
İsteklinin (Başvuru sahibi ve varsa ortak kuruluşun) Türkiye
Genelinde SGK prim borcu olmadığını gösterir ihale tarihi
itibariyle geçerli (İhalenin gerçekleştirileceği ay içerisinde
sorgulanmış ve alınmış olmalıdır.) belge,
r.
Adli sicil kaydı (Firma yetkilisine ait, ihale tarihinden en çok
bir ay öncesine ait.),
s.
İflas, konkordato ve zorunlu tasfiye durumlarında olmadığını
gösterir geçerli belge, (İhalenin gerçekleştirileceği ay
içerisinde sorgulanmış ve alınmış olmalıdır.)
t.
Meslekten men edilmediğini gösterir belge, geçerli (İhalenin
gerçekleştirileceği ay içerisinde sorgulanmış ve alınmış
olmalıdır.)
u.
Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge. (Elektronik
Kamu Alımları Platformu üzerinden alınacaktır.)
v.
Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek
ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (bilanço, gelir tablosu, banka
referans mektubu) belgeler,
Bu ihale için gelir tablosu sunulmalıdır.
1.
Mal Alımı İhaleleri İçin
i.
Gelir tablosu veya taahhüt altında devam eden mal satışlarının
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal
tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda
düzenlenmiş faturaların istenmesi durumunda;
a.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında
devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya
bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen
bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi
birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan
istekli yeterli kabul edilir.
*
Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen
kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik
etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu
örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı
suretleri sunulur.
*
Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan
iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları
düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
*
Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen
kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının
hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal
satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
*
a) fıkrasındaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son
iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
*
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan
ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun
yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç
önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir
tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
*
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim
yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir
tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.
*
Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye
yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
*
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş
hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş
ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
*
Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş
hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından başvuruda
bulunduğu veya teklif verdiği kısım için sağlanması zorunludur.
*
Aday veya isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü
altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya
bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki
hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları
üzerinden hesaplanır.
w.
Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik
yeterliğe ilişkin belgeler (İş bitirme belgeleri, oda sicil kaydı)
Bu ihale için oda sicil kaydı sunulmalıdır.
1.
Mal Alımı İhaleleri İçin
i.
Oda Sicil Kaydı istenmesi durumunda;
a.
Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya
davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
b.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu
ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya
da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
c.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
d.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
sunulması zorunludur.
*
Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş,
ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin
noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.
*
İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine
göre (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı
verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin
ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri
tarafından ilgisine göre (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki
belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
*
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için
alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında satış faaliyeti için
özel olarak düzenlenen izin, ruhsat veya faaliyet belgeleri,
ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak ön yeterlik
şartnamesinde ve idari şartnamede düzenlenir. İş ortaklığını
oluşturan ortakların, bu belgeyi sunmasına ilişkin düzenleme ise
alımın niteliği esas alınarak yapılır. Konsorsiyum ortaklarının
her biri, teklif verdikleri kısmı esas alarak istenilen belgeyi
sunar.
*
Birden çok mal kaleminin birlikte alındığı bir ihalede; bir veya
birden çok mal kaleminin satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi
için ilgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet
belgesi alınması zorunlu, diğer mal kalemleri için ise bu
belgelerin alınması zorunlu değil ise alımların birlikte
yapılabilmesi için alımlar arasında bağlantı olması ve ihalenin
kısmi teklife açılması zorunludur. İdare alımın niteliğini esas
alarak iş ortaklığı ve/veya konsorsiyumların bu belge veya
belgeleri sunmasına yönelik olarak ön yeterlik şartnamesinde veya
idari şartnamede gerekli düzenlemeyi yapar.
Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde
olacağı madde 10’daki hükümlere ve ihalenin niteliğine göre
yararlanıcı tarafından belirlenir. Eksik evrakın, tespit edildiği
tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması sağlanır.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu
noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan
hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların
noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh
taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış
olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh
taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme
Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı
tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı
kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine
ekleyebilirler.
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere
açıktır.
Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere
katılamazlar;
a.
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak
yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık,
yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka
bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile
mahkûm olanlar,
b.
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c.
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip
kurullarda görevli kişiler.
d.
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale
işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla
görevli olanlar.
e.
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü
dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile
evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f.
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile
şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç).
g.
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne
amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi
kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h.
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak
ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.
Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan
yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların
ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de
geçerlidir.
Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı
bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun
tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.
Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin
ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel
değildir.
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit
edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
a.
İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara
karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine
göre benzer bir durumda olan.
b.
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim
borcu olan.
c.
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
d.
İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden
dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e.
İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş
veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme
Makamı tarafından ispat edilen.
f.
İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda
tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
g.
Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı
bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
h.
9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılan.
i.
11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu
tespit edilen.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak
yasaktır:
a.
Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma,
irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin
işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b.
İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere
anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale
kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c.
Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmek.
d.
Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya
dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek.
e.
9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.
a.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya
davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve
bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler
kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları
engellenir.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar
isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna
bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması
İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında
açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif
verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep
edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından
yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere
yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı
elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif
verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi
olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları
yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.
Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı
tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.
Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması
İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması
esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya
eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya
isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme
Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek
suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup
yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale
tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.
Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir
defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile
erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif
alınmasına devam edilecektir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş
olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme
imkanı tanınacaktır.
Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme
Makamının serbestliği
Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan
belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün
bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale
saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni
belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur.
Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca
tebliğ edilir.
İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin
iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir
hak talebinde bulunamaz.
Madde 16- Ortak girişim
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle
ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye
teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot
ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini
de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde
kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter
tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde
iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları
belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip
ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş
ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
Madde 17-Alt yükleniciler
İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere
(taşeronlara) yaptırılamaz
Madde18-Teklif ve sözleşme türü
Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme
Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile
ihaleye çıkıldığı belirtilir.
Madde 19- Teklifin dili
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar
halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup
kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 22- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli
Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün
belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi
işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,
mühürlenecek veya kaşelenecektir.
Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin
sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler
kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme
Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve
yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme
tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği
Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı
zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali
teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl
nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 (bir) adet kopya bulunmalıdır.
Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;
a.
İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b.
Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak
açıkça yazılması,
c.
Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d.
Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle
yetkili kişilerce imzalanmış olması,
zorunludur.
Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının,
ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri
kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında,
Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için
teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum
ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri
bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini
oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60
takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu
belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin
en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte
bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir
veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin
uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade
edilecektir.
Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları
değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını
kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici
teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve
cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.
Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine
bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin
geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük
ilk süreye 60 gün daha eklenir.
Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
Geçici teminat istenmemektedir.
Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi
Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte
Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların
Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif
zarfının içinde sunulması gerekir.
İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra
Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar
ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı
ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde
iade edilir.
Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri
İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı
olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar
Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini,
tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer
isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve
ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.
Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin
talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür
bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.
Madde 29- Tekliflerin sunulması
Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim
tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir.
Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:
*
Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Bozburun Mah. Salihağa Yolu
Cad.N:30 Merkezefendi/DENİZLİ adresine
*
Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Bozburun Mah. Salihağa Yolu
Cad.N:30 Merkezefendi/DENİZLİ adresine teslim (kurye servisleri de
dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge
alınmalıdır.
Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış
paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif,
diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf
olmalıdır.
Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A
Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve
metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin
beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).
Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn.
Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf
yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin
reddedilmesine yol açacaktır.
Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti
Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin
mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin
tekliflerini geri alma hakları yoktur.
Madde 31-Tekliflerin açılması
Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda
yer alan usul uygulanır;
a.
Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine
kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek,
hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
b.
Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre
inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi
işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve
zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp,
mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara
uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye
alınmaz.
c.
Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin
belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.
Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve
teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.
Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve
yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme
aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için,
mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.
d.
c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince
imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı
tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı
verilir.
e.
Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez,
teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler
Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum
kapatılır.
Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu
veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu
Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin
tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere
eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce
sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
Ancak,
a.
Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu
hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını
değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması
halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
belgeler,
b.
İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce
düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar
dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte
olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden
kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
c.
7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak
tanımlanacak belgeler
verilen süre içinde tamamlanacaktır.
Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre
içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir
tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi
itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi
halinde kabul edilecektir.
Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve
teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin
tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale
konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine
ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup
olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır.
En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde
aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde
çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce
teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar
Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu
düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul
edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini
izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.
İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi
veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi
değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik
değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde
tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından
önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi,
kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama
yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan
alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir.
80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali
değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı
ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı
zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer
teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali
değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.
Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan
tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde,
, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler
elenecektir.
İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen
gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi
ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun
teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir.
Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan
istekliye verilecektir.
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin
istenilmesi
Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin
incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak
üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini
açıklamalarını isteyebilir.
Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya
ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun
hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde
kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu
talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde
Sözleşme Makamının serbestliği
Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı,
gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün
teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme
Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:
a.
Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali
açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;
b.
Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;
c.
Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan
azami bütçeyi aşması; (Sözleşme Makamının tekliflerin mali
kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu
hariç)
d.
Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil
rekabeti engellemesi;
e.
İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal
şekilde ifasını imkânsız kılması.
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal
bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı,
tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci,
herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış
haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.
Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın
ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar
kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.
İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma
Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 35- Etik Kurallar
Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında
Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik
kurallara uyulması zorunludur;
a.
Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden
herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik
esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı
yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da
Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle
sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.
b.
İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli
ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer
kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.
c.
Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının
gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde
davranmalıdır.
Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin
Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de
dışlanmasına neden olabilir.
Madde 36- İtirazlar
İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da
usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri,
Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan
dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip
eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.
Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı,
Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi
(istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm
getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.
Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı
Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme
hakkına sahiptir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../200...
İmza
Teklif Veren
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR
Frame1
MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta
Adaylar Bakır San. Tic. A.Ş.,
Bozburun Mah. Salihağa Yolu Cad.N:30 Merkezefendi/DENİZLİ
("Sözleşme Makamı"), ve
Diğer tarafta
Tedarikçinin Tam Resmi Adı
Hukuki statüsü / unvanı 1
< Resmi tescil numarası >2
(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda
anlaşmışlardır:
ÖZEL KOŞULLAR
1.
Konu
Bu Sözleşmenin Konusu Denizli/Merkezefendi’da uygulanacak Kontrol
Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş Bakır İmalatı projesi
kapsamında mal alımıdır.
2.
Sözleşmenin Yapısı
Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel
Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan
oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:
Ek-1: Genel Koşullar
Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
Ek-3: Teknik Teklif
Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)
Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda,
bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre
uygulanır.
3.
Sözleşme bedeli ve Ödemeler
Sözleşme Bedeli :.......………… TL’dir.
*
Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.
Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini
takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş
mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya
istinaden ödenir.
4.
Başlama tarihi
Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı
tarih şeklindedir.
5.
Uygulama Süresi
Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin
uygulama süresi sözleşme imzalandıktan 60 gün sonra sona ermektedir.
6.
Mali Cezalar
Genel Koşullar Madde 12’de belirtilen cezai müeyyideler
uygulanmayacaktır.
7.
Raporlama
Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde
ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.
8.
İletişim-Tebligat Adresleri
1.
Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili
tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası
belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta,
faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
2.
Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak
tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres
değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni
adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.
9.
Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili
1.
Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları
kapsamında değerlendirilecektir.
2.
Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim
Türkçe yapılır.
10.
Anlaşmazlıkların giderilmesi
a.
Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan
ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir
anlaşmazlık Denizli mahkemelerince çözülür.
İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide
kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.
Yüklenicinin
Sözleşme Makamının
Adı:
Adı:
Unvanı:
Unvanı:
İmzası:
İmzası:
Tarih:
Tarih:
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
SözEK:01
Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde
Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin
GENEL KOŞULLAR
Frame2
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
1.
Tanımlar ve Genel Kurallar
(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında
gösterilen anlamı taşıyacaklardır.
İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili
olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü
talimat veya emir.
Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme
altında taahhüt eden taraf.
Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine
getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel
Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları
da kapsayan imzalanmış anlaşma.
Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da
sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka
tabi gerçek ya da tüzel kişilik.
Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.
Ay/Gün: takvim ayı/günü.
Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve
taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören
diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da
tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.
Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının
yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek
üzere sözleşmede belirtilen tazminat.
Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan
proje.
Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına
izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.
Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine
getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.
İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve
ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin
şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili
bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları
ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.
(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde,
süre takip eden işgününe kadar uzar.
(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil
sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı
addedilecektir.
(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri
ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.
2.
Bildirimler ve yazılı haberleşmeler
(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son
tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme
belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir.
Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin
zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden
almalıdır.
(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün
bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi
belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler
olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak,
bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.
3.
Sözleşmeye davet
b.
(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme
imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip
eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi
sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle
Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.
(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde
kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi
imzalaması şarttır.
4.
İhalenin sözleşmeye bağlanması
(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara
uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve
yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması
halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından
imzalanır.
5.
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere
Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin
teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere
Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi
ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu
belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin
bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma
ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici
teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.
(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında
usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma
Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl
süreyle yasaklanır.
(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak,
projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek,
tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine
uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine
getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken
bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme,
tesis, ekipman vb. temin edecektir.
(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin
vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme
kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği
malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne
uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi
halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm
zararlarını karşılamak zorundadır.
6.
Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu
(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü
yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10)
gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve
ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden
vazgeçebilir.
(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.
7.
Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme
Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa
vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi)
yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali
olarak addedilecektir.
SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.
Bilgi/doküman temini
(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her
türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu
dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.
(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından
Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek
için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.
(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam
işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini
istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla
yükümlüdür.
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.
Genel yükümlülükler
(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen
sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya
mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle
doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen
kabul eder.
(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü
bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu
dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme
Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği
ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi
süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa
zamanda bildirilecektir.
(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin
gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu
kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere
uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve
sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal
etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma,
kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine
peşinen kefil olacaktır.
(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı
göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek
gerçekleştirecektir.
(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin
yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından
önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle
karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin
uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre
uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki
maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin
şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak,
değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara
varırlar.
(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart
araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.
(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve
sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve
gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya
temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin
güvenliğini sağlamakla mükelleftir.
(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje
Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu
kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde
bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini
Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi
bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.
(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir
konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü
sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen
sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde
konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin
edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine
sahip olacaktır.
(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum
ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü
değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.
(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri
uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde
tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır.
Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan
tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.
(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin
tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı
tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu
işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik
Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları
hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay
için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi
doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin
ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından
maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme
Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı
kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde
tutar.
(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek
üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için
Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir
zamanda geri çekilebilir.
(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa
Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme
Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva
edecektir:
a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;
b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim
tarihi;
c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel
bir tanımı;
d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve
ayrıntılar
(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın
tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda,
Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler,
dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek
zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı,
ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme
süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı
onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik
yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa,
Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir
ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını
isteyebilir.
(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda
belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak
üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin
uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği
çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30
gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.
(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım
yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç
duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte
sağlayacaktır.
(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında
bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip
nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli
madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak
ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim
edilecektir.
(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili
tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin
edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari
giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli
addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki
kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol
ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun
imkânı sağlar.
(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve
malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı
addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya
da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.
10.
İş ahlakı / davranış kuralları
(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış
kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak,
Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık
bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma
düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme
Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı
kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.
(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin
sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek
hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden
ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.
(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı
takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje
amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir
malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir
imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.
(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse
sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet
edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine
getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını
ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde
Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde
kullanmayacaklardır.
(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol
açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse
sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle,
sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde
akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir
fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi
kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık
kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle
paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar
kastedilmektedir.
(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin
tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın
sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.
11.
Çıkar çatışması
(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini
tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli
bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir
külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana
gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı
olarak bildirilmelidir.
(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup
olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek
de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı,
bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak
koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal
feshedebilir.
(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya
feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin
teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği
durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı
bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi
bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri,
tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men
edileceklerdir.
(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari
statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından
önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse
edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz
konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje
bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.
(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir
faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka
kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı
kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden
yararlanamazlar.
12.
İdari ve mali cezalar
(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak
kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu
görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi
yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu
ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma
Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek
programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle
yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit
edilecektir.
Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil
bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde
gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı
herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı
tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma
Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza
uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş
yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla
çıkarılabilecektir.
(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde
yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme
bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden
itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları
mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran
%20’ye yükseltilebilecektir.
(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği /
işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli
gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme
bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu
gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilir.
13.
Tazmin etme yükümlülüğü
(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere,
Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler,
ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları
bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların
haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme
konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden
kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin
edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:
a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları
öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye
bildirecektir;
b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme
bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici
tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla
üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için
geçerli olmayacaktır;
c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve
zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak
ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan
sorumlulukları kapsamayacaktır.
(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere,
Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin
yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.
(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep,
dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:
a) Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine
harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini,
kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık
olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya
tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya
b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri,
çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz
şekilde uygulanması.
(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden
dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden
sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam
edecektir.
14.
Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri
(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten
personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir
sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün
olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme
Makamı’na vermelerini talep edebilir.
(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve
sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş
hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri
yerine getirecektir.
(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin
imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami
tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi
yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.
Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları
sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:
a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş
kazaları bakımından sorumluluğu;
b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının
kaybolması veya hasar görmesi;
c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü
şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının
kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve
d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek
ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar
dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.
(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından
gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin
düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz
edecektir.
(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz
kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği
tedbirlerini alacaktır.
(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel
risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar
etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya
uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin
varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar
olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için
gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz
konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal
bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya
alınması söz konusu olabilecektir.
15.
Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen,
derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler,
spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları,
yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi
her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın
mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine,
bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir.
Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu
doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı
amaçlar için kullanamaz.
(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil
olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle
ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın
mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî
mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak
kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi
olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek,
devir veya temlik edebilecektir.
16.
Personel ve ekipman
(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar
dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü
bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin
sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve
uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir.
Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına
sahiptir.
(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel
görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması
halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından
Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde
işbaşı yapacaklardır.
(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere,
sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet
edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması
halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin
isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.
(4) Yüklenici:
a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini
sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde
Proje Yöneticisi’ne iletecektir;
b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne
bildirecektir;
c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli
yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne
sunacaktır.
(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli
bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek
malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri
alacaktır.
17.
Personelin değiştirilmesi
(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın,
mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici
aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif
etmelidir:
a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.
b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.)
personel değişikliğinin gerekli olması.
(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir
personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki
görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de
belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi
sırasında personel değişikliği isteyebilir.
(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en
azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip
olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı
ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere
ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme
Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa
sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin
olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak
bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere
uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.
(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici
tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni
uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği
durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar
projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu
telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde
de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut
bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.
SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ
18.
Sözleşmenin ifasında gecikmeler
(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici
Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine
getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve
sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin,
sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu
arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli
almaya hak kazanacaktır.
(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin
ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini
aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra
sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına
tamamlayabilir.
19.
Sözleşmede değişiklikler
(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak
üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname
ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi
gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin
tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır.
Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da
kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.
(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje
Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye
bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en
kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı
bir teklif sunacaktır:
a.
İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama
ve bir uygulama programı ve
b.
Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki
yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler
(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün
olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına
karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına
karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin
Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi
tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.
(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine,
Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu
yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel
Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.
(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini
Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile
ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini,
denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na
yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği
banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.
(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı
ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak
addedilecektir.
(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya
zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen
hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve
hükümsüz sayılacaktır.
20.
Çalışma saatleri
(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve
saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve
teamüllerine göre belirlenecektir.
(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez.
Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu
olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması
zorunludur.
21.
İzinler
(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından
uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje
Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.
22.
Kayıtlar
(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve
hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında
(faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen
arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış
olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.
(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma
zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma
zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme
Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı
tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar
bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş
yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını
göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı
çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin
icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler
sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen
-duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.
(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl
süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak
ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme
fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil
olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve
kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı
içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına
gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.
(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın
yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine
ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse
sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve
bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.
23.
Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler
(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme
yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış
şekilde tutacaktır.
(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek
incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen
bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.
24.
Ara ve nihai raporlar
(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek,
ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu
raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali
bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi
sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde
olacaktır.
(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai
rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin
yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği
de yer alacaktır.
(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en
geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını
bağlamayacaktır.
(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir
safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hak ediş raporu
düzenleyecektir.
25.
Raporların ve dokümanların onaylanması
(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve
dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme
şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.
(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30
gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet
bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep
etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen
süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş
belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir.
Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme
Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya
raporlar onaylanmış addedilecektir.
(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler
yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda,
Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla
olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.
(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu
safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her
bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı
onaylamasına tabi bulunacaktır.
ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ
26.
Ön Ödeme ve Ödemeler
(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla ön ödeme
yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat
mektubu sunacaktır.
(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş
esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için
gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren
inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi
üzerine transfer gerçekleştirilecektir.
(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın
teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda,
sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde
faturaya istinaden ödenir.
27.
Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması
(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler
kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar
çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere,
uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir
dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve
doğrulanmasını isteyebilir.
(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve
erişim haklarını tanıyacaktır.
(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma
Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.
28.
Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz
(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme
için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave
ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.
Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının
hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için
geçerli olacaktır.
(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği
banka hesabına yatırılacaktır.
(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla
birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de
sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için
faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.
(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya
kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine
getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya
kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak
ediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve
bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması
üzerine yapılacaktır.
(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış
sayılmaz.
(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını
sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde
bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen
veya kısmen askıya alabilir:
a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;
b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme
Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla
tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer
durumlar.
(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici
arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde
Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.
29.
Kesin teminat ve sigorta,
(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını
talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az
olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.
(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve
yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.
(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun
onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest
bırakılacaktır.
(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu
yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar
yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme
altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu
kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi
feshedebilir.
(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin
Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu
durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun
ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.
(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu
olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen,
işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta
ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına
yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir
kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.
(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici,
çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel
yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından
yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür
taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.
30.
Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi
(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan
ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları
Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir.
Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde,
Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı
reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz
ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.
(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir
şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum
Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde
yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir.
Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş
sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini
alabilir.
(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden
kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından
üstlenilecektir.
31.
Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım
(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda,
gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları,
Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.
(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat
bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı
kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından
devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri
gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi
tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve
bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata
varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir.
Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir
bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten
dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi
bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.
(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri
geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri,
Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi
tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi
tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin
sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı
ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.
(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise,
365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya
görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya
hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.
(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla
süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün
kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30
gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul
tutanağı hazırlayacaktır.
(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya
imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen
gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.
(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve
Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan
yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme
bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir
yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak
suretiyle belirlenecektir.
32.
Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri
(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara
ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.
(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları
yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde
paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan,
nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve
iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde
olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve
belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje
Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde
olmalıdır.
(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine
hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen
tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje
Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da
Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici
kabulü onayladığı varsayılır.
(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen
doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz.
Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son
teslim noktasında yürütülebilir.
(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar
devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına
sahiptir:
a.
Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre
içinde kabul yerinden alınması;
b.
Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,
c.
Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin
sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın
Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu
montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,
d.
Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından
kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da
malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine
getirip getirmedikleri.
(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi
karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa,
Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı
vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme
Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.
(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar
reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz
konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek
şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin
belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından
masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen
malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.
(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri
geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul
onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme
Makamına devredilir.
(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje
Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi
de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini
uygular:
a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği,
teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların
geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme
Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da
b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda
olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.
(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi
vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş
sayılır.
(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme
hakkı vardır.
(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin
uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve
malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici
unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski
haline getirecektir.
(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla
malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi
sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da
malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da
ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten
kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti
hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.
(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da
hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:
a.
Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından
kaynaklanan sonuçlar,
b.
Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da
eylemiyle ortaya çıkan durumlar,
c.
Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene
sırasında ortaya çıkan durumlar.
(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı
maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm
mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu
tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa,
garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için
uzatılır.
(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa
Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder.
Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir
düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;
a.
Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini
maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde
başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı
tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da
her ikisinden birden düşülür.
b.
Sözleşmeyi feshedebilir.
(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da
ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme
Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından
karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa
zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler
(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti
yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer
garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.
(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin
sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle
tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan
bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay
belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde
hazırlanır.
(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje
Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış
sayılmaz.
33.
Fiyatlarda değişiklik
(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya
tutarları değiştirilemeyecektir.
SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH
34.
Sözleşmenin ihlali
(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden
herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş
addedilir.
(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf
aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:
a.
Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya
b.
Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.
(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:
a.
Genel zarar-ziyan bedeli veya
b.
Maktu zarar-ziyan bedeli.
(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu
zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili
teminattan kesebilir.
(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen
zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.
35.
Sözleşmenin askıya alınması
(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya
sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya
sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı
sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.
(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların
Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme
Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya
sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme
yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma
hakkına sahip olacaktır.
36.
Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi
(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir
yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa,
kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.
(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip
oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.
(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak,
Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması
halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak
sözleşmeyi feshedebilir:
a.
Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun
şekilde yerine getirmemesi;
b.
Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde
etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal
etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi
tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir
süre içinde uymaması;
c.
Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri
yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;
d.
Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri
taşerona vermesi;
e.
Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin
mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla
konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini
askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara
maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür
neticesinde bu türden durumlara düşmesi;
f.
Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak
kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak
hüküm giymiş olması;
g.
Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak
kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş
olması;
h.
Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya
başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade
eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;
i.
Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka
bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı
prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine
getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan
edilmiş olması;
j.
Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde
Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya
şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal
yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;
k.
Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur
etmiş olması;
l.
Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya
da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer
alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.
(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını
takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi
kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir
sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi
halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü
sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış
yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.
(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin
feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir
biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde
tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.
(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa
süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün
tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.
(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar
Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve
eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini
Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra
Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi
Yükleniciye ödeyecektir.
(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme
Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede
belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma
hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar
belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer
hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme
bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde
tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma
hakkına sahiptir.
(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine
borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar
tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.
37.
Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi
(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet
vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak
sözleşmeyi feshedebilir:
a.
Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın
ödememesi;
b.
Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla
yerine getirmemesi; veya
c.
Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan
kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya
bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya
alması.
(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya
Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel
getirmeyecektir.
(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme
Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve
hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel
Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı
aşamayacaktır.
38.
Vefat
(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde
sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin
varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün
içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan
etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi
inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından
itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine
bildirilecektir.
(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri
veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi
hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor
düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden
itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin
varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun
olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar
verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin
alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili
varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.
(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa
edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır.
Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın
düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.
39.
Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
A.
Mücbir sebepler;
c.
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar
tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve
süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde
yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak
bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
B.
Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler
Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini
yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine
getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi)
ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana
gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün
yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan
kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu
üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek
yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin
süre uzatımı verilebilir.
(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen
bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri
sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.
(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki
yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu
durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.
(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici,
sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine
getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması
halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten
veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme
Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer
şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin
veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan
kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin
kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme
tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş
ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.
(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana
gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin
etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal
haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve
yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı
olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün
olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi
sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini
ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici,
Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe
söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.
(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün
boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü
tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların
herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma
hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep
durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde
taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi
sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.
İHTİLAFLARIN HALLİ
40.
İhtilafların halli
(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi
aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için
ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.
(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme
tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün
gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı
olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri
yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı
halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm
isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap
verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin
yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.
(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan
herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde,
tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın
Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini
kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60
gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri
ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme
hakkına sahip olacaktır.
(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu
prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde
ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde
belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza
merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
41.
Hüküm bulunmayan haller
(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı
belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya
çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan
hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım
işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları
kıyasen uygulanır.
Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında
gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde
tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin
mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje
uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet
etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale
sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.
Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı
için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname
projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim
dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)
(Mal Alımı ihaleleri için)
Sözleşme başlığı : Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş
Bakır İmalatı projesi kapsamında mal alımı
Yayın Referansı : TR32/19/GS/0086-03
1.
Genel Tanım
Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş Bakır İmalatı
Projesi kapsamında imalat, arge ve laboratuar faaliyetlerinde uygun
koşul ve standartlarda üretimin sağlanması için makine ve ekipman
temin edilecektir.
2.
Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
1
Fırın Otomasyonu
*
Otomatik Isı Kontrollü
*
Min 400- Max 500 KVA Kapasiteli
*
PLC Tabanlı
1 adet
3.
Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler
4.
Garanti Koşulları
5.
Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri
Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca
verilen Bakım Kılavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu,
kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilecektir.
Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı yüklenicinin teknik
servisi tarafından verilecektir.
6.
Gerekli Yedek Parçalar
Yüklenici yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti
kapsamında değişecek parçalar en geç 10 gün içerisinde, garanti
süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde yüklenici tarafından temin
edilecektir.
7.
Kullanım Kılavuzu
Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları yüklenici tarafından
verilecektir. Yüklenici tarafından kullanım ve bakım konusunda eğitim
verilecektir.
8.
Diğer Hususlar
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3b)
MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
Sözleşme başlığı : Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş
Bakır İmalatı projesi kapsamında mal alımı
Yayın Referansı : TR32/19/GS/0086-03
İsteklinin adı : … … … … … … … … …
A
B
C
D
E
Sıra No
Teknik Özellikler
Teklif Edilen Özellikler
(Marka/Model Dahil)
İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon
Değerlendirme Komitesinin notları
1
Fırın Otomasyonu
*
Otomatik Isı Kontrollü
*
Min 400- Max 500 KVA Kapasiteli
*
PLC Tabanlı
B Sütunu : “Teknik Özellikler”
*
İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de
belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.
C Sütunu : “Teklif edilen özellikler”
*
İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin
detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi
kelimeler yeterli değildir).
D Sütunu : “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
*
İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili
dokümanlara referans vermelidir.
E Sütunu : “Değerlendirme Komitesi notları”
*
Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı
seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle
istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla
yapılabilmelidir.
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları
gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme
Komitesi tarafından reddedilebilir.
Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile
birlikte teslim edilmelidir.
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
Söz. Ek-4: Mali Teklif
(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı
bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)
Mal Alımı İhaleleri İçin
MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b
Sözleşme başlığı : Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş
Bakır İmalatı projesi kapsamında mal alımı
Yayın Referansı : TR32/19/GS/0086-03
İsteklinin adı : … … … … … … … … …
A
B
C
D
E
Sıra
No
Miktar
Teklif Edilen Mal (Marka/Model Dâhil)
Toplam
(TL)
1
2
3
4
[Eğitim]
[götürü bedel]
TOPLAM
(Rakam ve yazı ile)
KDV (%....)
(Rakam ve yazı ile)
GENEL TOPLAM
(Rakam ve yazı ile)
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
MALİ KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5a)
MALİ KİMLİK FORMU
HESAP SAHİBİ
İSİM
ADRES
İLÇE/İL
POSTA KODU
ÜLKE
VERGİ NO
İRTİBAT KİŞİSİ/(KİŞİLERİ)
TELEFON
FAKS
E-POSTA
BANKA
BANKA ADI
ŞUBE ADI / ADRESİ
İLÇE/İL
POSTA KODU
ÜLKE
HESAP NUMARASI
IBAN
NOT:
.. /.. /20..
Şube Adıyla Banka Kaşesi
Banka Temsilcisinin Adı Soyadı
İmzası
(Zorunludur.)
.. /.. /20..
Hesap Sahibinin İmzası
(Zorunludur.)
TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)
GERÇEK KİŞİ
SOYADI:
İLK İSİM:
2. İSİM:
3. İSİM:
RESMİ ADRESİ:
POSTA KODU:
POSTA KUTUSU:
ŞEHİR:
ÜLKE:
T.C. KİMLİK NUMARASI:
VERGİ NUMARASI:
VERGİ DAİRESİ:
KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:
NÜFUS KÂĞIDI
EHLİYET
PASAPORT
KİMLİK BELGESİ NO:
DOĞUM TARİHİ:
DOĞUM YERİ - İL:
DOĞUM YERİ – ÜLKE:
TELEFON:
FAKS:
E-POSTA:
BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR
BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
TARİH VE İMZA
TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)
KAMU KURUM/KURULUŞLARI
TÜRÜ:
STK (Sivil Toplum Kuruluşu) :
EVET
HAYIR
İSİM(LER) :
Kısaltma:
GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ:
POSTA KODU:
POSTA KUTUSU:
ŞEHİR:
ÜLKE:
VERGİ NUMARASI:
KAYIT YERİ:
KAYIT TARİHİ:
KAYIT NUMARASI:
TELEFON:
FAKS:
E-POSTA:
BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE
VERİLMELİDİR:
*
TÜZEL KİŞİLİĞİN KURULUŞUNA DAİR KARAR, KARARNAME VEYA KANUNUN BİR
KOPYASI
*
EĞER BU MÜMKÜN OLMAZSA, TÜZEL KİŞİLİĞİN KURULUŞUNU BELİRTEN BAŞKA
BİR RESMİ DOKÜMAN
TARİH
DAMGA
YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
İMZA
TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)
ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR
TÜRÜ:
STK (Sivil Toplum Kuruluşu) :
EVET
HAYIR
İSİM(LER) :
Kısaltma:
GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ:
POSTA KODU:
POSTA KUTUSU:
ŞEHİR:
ÜLKE:
VERGİ NUMARASI:
KAYIT YERİ:
KAYIT TARİHİ:
KAYIT NUMARASI:
TELEFON:
FAKS:
E-POSTA:
BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE
VERİLMELİDİR:
- SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN
VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI
(ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
- YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE
VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI
TARİH VE İMZA
ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ Söz. Ek-5e
(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa
istekli bu formu dolduracaktır.)
1 Adı
......................................................................................
2 Yönetim kurulunun adresi
..................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon .........................Faks
..................................E-posta .....
3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa
(yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)
Ofis adresi
...........................................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon ..............................Faks
.........................................
4 Ortakların isimleri
i)
..............................................................................................
ii)
..............................................................................................
iii)
..............................................................................................
vb.
............................................................................................
5 Lider ortağın adı
..................................................................................................
..................................................................................................
6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma
i) İmza tarihi:
................................................................
ii) Yeri:
...................................................................................
iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi
7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de
belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ............................................
Bölüm C: Diğer Bilgiler
İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş Bakır İmalatı
Teklif No. _____________________
Adı: ______________________________________________
İdari Uygunluk Tablosu
Teklif zarfı No.
Teklif sahibinin adı
Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H)
Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş
(E/H)
Teklif formu doldurulmuş.
(E/H)
Teklif sahibinin beyanı imzalı
(E/H)
Teknik Teklif mevcut (E/H)
Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş
(E/H)
Karar
(Kabul/Ret)
Teklif alındı belgesi verildi (E/H)
1
2
3
4
5
Başkanın adı soyadı
Başkanın imzası
Tarih
(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari
uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)
Teknik Değerlendirme Tabloları
1.
Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin
TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi
tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun
olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.
Sözleşme başlığı : Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş
Bakır İmalatı projesi kapsamında mal alımı
Yayın Referansı : TR32/19/GS/0086-01
Teklif zarfı No
İsteklinin
adı
Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu?
(E/H)
İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi?
(E/H)
İsteklinin İş Tecrübesi
yeterli mi?
(E/H)
Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu?
(E/H)
Tali hizmetler istenilen
şekilde mi?
(E/H/ Geçerli değil)
Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler?
(E/H/ Geçerli değil)
Karar
(Kabul / Ret)
Açıklamalar
(varsa)
1
2
3
Başkan Üye Üye
İmza İmza İmza
Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Bölüm D. Teklif Sunum Formu
Frame3
< İsteklinin Anteti>
Referans: < her bir ihale davet mektubu için>
Sözleşme adı: Kontrol Laboratuarı Yatırımı İle Özel İnceltilmiş Bakır
İmalatı projesi kapsamında mal alımı
Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu,
tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil)
1 (bir) kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış
olmalıdır.
1.
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
2.
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)
Adı Soyadı
Firma Adı
Adres
Telefon
Faks
e-mail
3.
BEYANNAME(LER)
Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel
kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim
etmelidir.
4.
TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak,
yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını
okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan
ederim. İhale dosyasında belirlenen malları tedarik etmeyi, Teknik
Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir
zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.
*
Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri
*
Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri
*
Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)
*
Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)
*
Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur)
(hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)
*
İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her
konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)
*
Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi
(sadece hizmet alımları için)
*
İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka
hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu
*
Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25inci maddesinde belirtilmiş olan
geçerlilik süresince geçerlidir.
İstekli adına.
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Beyanname Formatı
(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)
Adaylar Bakır San. Tic. A.Ş.,
Bozburun Mah. Salihağa Yolu Cad.N:30 Merkezefendi/DENİZLİ
Referansınız: < Davet tarihi>
Sayın Yetkili,
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz,
*
İşbu teklifi bu ihale için
tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;
*
İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı
engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;
*
İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda
bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle
teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale
kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar
çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;
*
Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve
deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;
*
Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir
aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik
olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi;
*
Şirketimizin
olduğunu>;
*
Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da
eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından
finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla
sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.
Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda
açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil
olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların
ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif
teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli
seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği
ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt
ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu
kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız
durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu
bildiririz.
Saygılarımla
İSTEKLİNİN (YÜKLENİCİNİN) HAZIRLAYACAĞI TEKLİF ZARFINDA OLMASI GEREKEN
EVRAKLAR
EVRAK ADI
AÇIKLAMA
SÜRE
LİNK
KAYITLI OLDUĞU ODAYA AİT BELGE
Ticaret Odası veya Sanayi Odasından Alınacaktır.
İhale İlanı Yılı İçerisinde Alınmış Olmalı
İMZA BEYANNAMESİ / İMZA SİRKÜLERİ
Noter Tasdikli Olmalı
TEKLİF VERMESİNE ENGEL OLMADIĞINA DAİR BEYANNAME
İhale Dosyası (Bölüm D: Beyanname Formatı)
ORTAĞI OLDUĞU VEYA HİSSEDARI BULUNDUĞU TÜZEL KİŞİLİKLERE İLİŞKİN
BEYANNAME
İstekli eğer başka bir tüzel kişiliğin ortağı veya hissedarıysa "
şirketimiz aşağıdaki tüzel kişiliklerde pay sahibidir" yazıp altına
ortağı olduğu tüzel kişilikleri yazacak. Eğer ortaklığı yoksa "
şirketimizin pay sahibi olduğu başka bir tüzel kişilik
bulunmamaktadır" yazacak.
TEKNİK TEKLİF
(Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3b)
MALİ TEKLİF
(Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 4b)
MALİ KİMLİK FORMU
(Söz. EK: 5a)
TÜZEL KİMLİK FORMU
(Söz. EK: 5b) Gerçek Kişi, Kamu Kurumu ve Özel Kurum için ilgili form
doldurulacaktır.
TEKLİF SUNUM FORMU
Bölüm D.
ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ
İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde
GEÇİCİ TEMİNAT
İhale sahibi Talep Etmişse; İhale Bedelinin 3%'ünden Az Olmamak
Kaydıyla
En az 90 gün süreli
EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİĞE İLİŞKİN BELGE
İhale Sahibi Tarafından Belirlenecek Aşağıdaki Belgelerden En Az Biri
Onaylı Son 3 Döneme Ait Bilanço
Referans Mektubu
Gelir tablosu
MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER
İhale Sahibi Tarafından Belirlenecek Aşağıdaki Belgelerden En Az Biri
İş Bitirme Belgeleri
Oda sicil kaydı
SGK BORCU YOKTUR YAZISI
SGK dan Alınmış Olmalı ya da Barkodlu İnternet Çıktısı Olmalı, Türkiye
Genelinde Alınmış Olmalı
İhalenin Gerçekleştiği Ay İçinde Alınmış Olmalı
http://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap
VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI
Vergi Dairesinden Alınmış Olmalı ya da Barkodlu İnternet Çıktısı
Olmalı
İhalenin Gerçekleştiği Ay İçinde Alınmış Olmalı
YASAKLI OLMADIĞINA DAİR BELGE
Elektronik Kamu Alımları Platformundan Alınan (EKAP) "Yasaklı
Sorgulama" Sayfasından Alınan İnternet Çıktısı
İhalenin Gerçekleştiği Ay İçinde Alınmış Olmalı
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx
http://vatandas.ihale.gov.tr/yasaklis.asp
MESLEKİ FAALİYETTEN MEN EDİLMEDİĞİNE DAİR BELGE
Kayıtlı Olduğu Meslek Odasından Alınacaktır.
İhalenin Gerçekleştiği Ay İçinde Alınmış Olmalı
İFLAS VEYA KONORDATO OLMADIĞINA DAİR BELGE
Ticaret Sicil Müdürlüğünden Alıncaktır.
İhalenin Gerçekleştiği Ay İçinde Alınmış Olmalı
ADLİ SİCİL KAYDI OLMADIĞINA DAİR BELGE
Teklif Veren İsteklinin Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesinin ve
Varsa Temsile Yetkili Müdürünün Adli Sicil Kaydı
İhalenin Gerçekleştiği Ay İçinde Alınmış Olmalı
1 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.
2 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya
da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.
55
Joyce,Retrato%20del%20Artista%20Adolescente
INFORMACJA PRASOWA RODZICE NADAL BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z DODATKOWEGO
CONSENT CHECKLIST FOR AORTIC ANEURYSM REPAIR THIS FORM IS
A HIGH RESOLUTION SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM GENETIC MAP OF
E DRAW THE CORRECT RAY DIAGRAM INDICATE
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD BUJEBUIE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
9 SYGN AKT I ACA 96407 WYROK W