43 Priloga VII1 Ponudnik Ponudnik vpišite Vašo Firmo In

43 priloga vii.1 ponudnik ponudnik: vpišite vašo firmo in sedež matična številka: vpišite številko smo zavezanec za ddv

43
Priloga VII.1
Ponudnik
Ponudnik: vpišite vašo firmo in sedež
Matična številka: vpišite številko
Smo zavezanec za DDV (označite): DA / NE
Davčna številka: SI 
Za nas je pristojen davčni urad v vpišite kraj
Naš TRR: vpišite TRR, odprt pri navedite ponudnika plačilnih
storitev
Pri poslovanju uporabljamo žig (označite): DA / NE
Naši zakoniti zastopniki so: vpišite VSE zakonite zastopnike
Naš e-poštni naslov je  @ 
Podpisnik ponudbe z naše strani je ime in priimek podpisnika,
funkcija
Oseba pristojna za tolmačenje ponudbe je ime in priimek, telefon
Po opredelitvi v Priporočila Komisije 2003/361/ES (Uradni list EU št,.
124/2003, str. 36) smo / nismo ustrezno izberete MPS
Sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje ter zahteve iz naročnikove
razpisne dokumentacije, ki jo v celoti razumemo in ki ne vsebuje napak
oziroma pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale predložitev dopustne
ponudbe. Seznanjeni smo s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji
in priznavamo veljavnost slovenskega pravnega reda, vezanega na
izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročniku jamčimo za resničnost
vseh podatkov v ponudbi. Ponudba velja najmanj 2 meseca od roka za
oddajo ponudbe.
Če bomo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo pogodbo o
izvedbi javnega naročila podpisal ime in priimek, funkcija, skrbnik
pogodbe bo ime in priimek.
V predmetnem postopku nastopamo (ustrezno označite):
samostojno
kot vodilni ponudnik v skupni ponudbi
z enim ali več podizvajalci
Podpisnik
Datum: Žig
_____________________
(podpis)
(ta stran se v ponudbi ne prilaga)
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VII.1.
V obrazcu je treba navesti vse zakonite zastopnike ter morebitne
omejitve zastopanja.
Obrazec mora podpisati zakoniti zastopnik oziroma za podpis
pooblaščena oseba.
Podpisnik in skrbnik pogodbe o izvedbi javnega naročila je lahko ista
oseba.
Če ponudnik v konkretnem postopku javnega naročila ponudbo oddaja brez
drugih ponudnikov, podizvajalcev mora v obrazcu označiti možnost
»samostojno«.
Če ponudnik v obrazcu označi, da v konkretnem postopku nastopa kot
vodilni ponudnik v skupni ponudbi, je ponudbi treba priložiti tudi
obrazec »Partner vodilnega ponudnika«, in sicer v zadostnem številu
izvodov (kolikor je partnerjev).
Če ponudnik v obrazcu označi, da v konkretnem postopku nastopa s
podizvajalci, je ponudbi treba priložiti tudi obrazec »Podizvajalec«,
in sicer v zadostnem številu izvodov (kolikor je podizvajalcev).
Ponudbi je treba priložiti tudi izpolnjen in podpisan obrazec »Lastniška
struktura«. Priloži ga ponudnik. Drugi ponudniki v skupni ponudbi ali
podizvajalci le, če vrednost pogodbenih del, ki jih bo izvedel
posamezni gospodarski subjekt, znaša več kot 10.000,00 EUR brez DDV.
Priloga VII.2
Naziv in sedež ponudnika:
 
Predračun ______________
Predmet ponudbe: Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja
z vzdrževanjem elementov tehničnega varovanja, objava na Portalu JN
dne _________ 2019 številka JN___________________/2019-W01.
Enota
Količina
Cena / enoto brez DDV
Cena / količino brez DDV
Cena za količino z 22 % DDV
Varnostno receptorska ura
ura
8.200
Intervencijska ura
ura
30
Mesečno tehnično varovanje
mesec
30
Pregled vlomnega sistema, pristopne kontrole in detektorja kovin (2
pregleda*2,5 leta)
pregled
5
Pregled sistema aktivne požarne zaščite (4 pregledi * 2,5 leta)
pregled
10
Skupna ponudbena vrednost
Ocenjene količine za 30 mesecev
Na opravljene storitve in ves material, potreben pri vzdrževanju
elementov tehničnega varovanja nudimo ___________ popust na
vsakokratni veljavni cenik.
Podpisnik
Datum: Žig
_____________________
(podpis)
(ta stran se v ponudbi ne prilaga)
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VII.2.
Skupna ponudbena vrednost za celotno količino oziroma skupna cena za
posamezno postavko mora biti izražena v EUR, in sicer na največ dve
decimalni mesti. Če ponudnik cene oziroma odstotka za popust ne vpiše,
se šteje, da je vpisana cena/popust 0,00 EUR.
Končna ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in
DDV. Naročnik stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne
bo priznaval.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponudniki, ki predložijo skupno ponudbo ali nastopajo s podizvajalci,
morajo k obrazcu »Predračun« priložiti tudi sestavo (kalkulacijo)
ponudbene cene, razčlenjeno po posameznih gospodarskih subjektih.
Sistem e-JN
Predračun bo v sistemu e-JN v celoti razviden na javnem odpiranju
ponudb, torej ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali
tajnih podatkov.
Predračun mora biti naložen v sistem e-JN v .pdf datoteki, naložen v
delu "Dokumenti", pod razdelek "Predračun".
Priloga VII.3
Partner vodilnega ponudnika
Partner vodilnega ponudnika: vpišite vašo firmo in sedež
Matična številka: vpišite številko
Smo zavezanec za DDV (označite): DA / NE
Davčna številka: SI 
Za nas je pristojen davčni urad v vpišite kraj
Naš TRR: vpišite TRR, odprt pri navedite ponudnika plačilnih
storitev
Pri poslovanju uporabljamo žig (označite): DA / NE
Naši zakoniti zastopniki so:  
Naš e-poštni naslov je  @ 
Podpisnik ponudbe z naše strani je ime in priimek podpisnika,
funkcija
Datum podpisa ponudbe:  
Sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje ter zahteve iz naročnikove
razpisne dokumentacije, ki jo v celoti razumemo, in ki ne vsebuje
napak oziroma pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale predložitev
popolne ponudbe. Seznanjeni smo s predpisi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji in priznavamo veljavnost slovenskega pravnega reda, vezanega
na izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročniku jamčimo za
resničnost vseh podatkov v ponudbi. Ponudba velja najmanj 2 meseca od
roka za oddajo ponudbe
Če bo skupina ponudnikov, v kateri nastopamo, izbrana za izvajalca
predmetnega naročila, bomo izvajali navedite dela v skupni vrednost
vpišite znesek EUR z vključenim DDV.
Prilagamo tudi »Izjavo gospodarskega subjekta in pooblastilo«.
Podpisnik
Datum:
_____________________
(podpis)
Priloga VII.4
Podizvajalec
Podizvajalec: vpišite vašo firmo in sedež; matična številka:
vpišite številko
Smo zavezanec za DDV (označite): DA / NE
Davčna številka: SI 
Za nas je pristojen davčni urad v vpišite kraj
Naš TRR: vpišite TRR, odprt pri navedite ponudnika plačilnih
storitev
Pri poslovanju uporabljamo žig (označite): DA / NE
Naši zakoniti zastopniki so:  
Naš e-poštni naslov je  @ 
Podpisnik tega obrazca je ime in priimek podpisnika, funkcija
V postopku oddaje javnega naročila smo podizvajalec: vpišite firmo in
sedež ponudnika; če bo le-ta izbran za izvajalca predmetnega
naročila, bomo izvedli oziroma dobavili:
*
Predmet:  
*
Količina (v odstotku) končne ponudbene vrednosti, ki j bomo
izvedli:  
*
Vrednost v EUR:  
*
Kraj in rok izvedbe:  
V skladu z določbo petega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo
neposredno plačilo s strani naročnika: DA NE
(ustrezno obkroži)
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj
obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto
glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega
izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo
naslednje pogoje:
1.
nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v
KZ-1 in ki jih taksativno našteva prvi odstavek 75. člena ZJN-3;
2.
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco
poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK;
3.
imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, izpolnjene obvezne
dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s
predpisi države, v kateri imamo sedež ali predpisi države
naročnika oziroma imamo neplačane obveznosti v vrednosti manj kot
50,00 EUR ter imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3);
4.
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami (točka (a) četrtega odstavka
75. člena ZJN-3);
5.
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni
organ RS ali drugih držav članic ali tretjih držav ni ugotovil
najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom,
počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava,
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na črno, za kateri nam ni bila s pravnomočno
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za
prekršek (točka (b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).
Podpisnik
Datum:
_____________________
(podpis podizvajalca)
Priloga VII.5
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik pravne osebe, podjetnika, društva
ali drugega pravnega subjekta (v nadaljevanju: ponudnik) v postopku
oddaje javnega naročila za uresničitev namena iz šestega odstavka 14.
člena ZIntPK, to je zagotoviti transparentnost posla in preprečiti
korupcijska tveganja pri sklepanju pravnih poslov, podajam naslednjo
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
(lastniška struktura)
Naši podatki:
Naziv in sedež:  
Matična št. (davčna št. za fizično ali pravno osebo, ki ni vpisana v
poslovnem registru):  
Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:
Ime in priimek:  
Stalno ali začasno prebivališče:  
Delež v lastništvu ponudnika:  
(ustrezno nadaljujte seznam)
Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:
Naziv in sedež pravne osebe:  
Delež v lastništvu ponudnika:  
Matična št. (davčna št. za pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem
registru):  
pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:
Ime in priimek:  
Stalno ali začasno prebivališče:  
Delež v lastništvu ponudnika:  
(ustrezno nadaljujte seznam)
Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:
Naziv in sedež pravne osebe:  
Matična št. (davčna št. za pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem
registru):  
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:
Naziv in sedež:  
Matična št. (davčna št. za pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem
registru):  
povezana na način  
(ustrezno nadaljujte seznam)
Izjavljam, da sem kot fizične osebe (udeležence v lastništvu
ponudnika) navedel:
*
vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več
kakor 5 % delnic oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe,
ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
*
vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali
zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati,
usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali
drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o
financiranju in poslovanju.
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi
ponudnika ni udeleženih drugih fizičnih, pravnih oseb ter družb, za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe.
Jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba
o izvedbi javnega naročila v primeru lažne izjave ali neresničnih
podatkov o dejstvih v izjavi nična.
Naročnika bom obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Podpisnik
Datum:
_____________________
(podpis)
Priloga VII.6
Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo
Naziv in sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Matična številka ponudnika:
Za nas je pristojno Okrožno sodišče v  
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
izpolnjujemo naslednje pogoje:
1.
nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v
KZ-1 in ki jih taksativno našteva prvi odstavek 75. člena ZJN-3;
2.
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco
poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK;
3.
imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, izpolnjene obvezne
dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s
predpisi države, v kateri imamo sedež ali predpisi države
naročnika oziroma imamo neplačane obveznosti v vrednosti manj kot
50,00 EUR ter imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3);
4.
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami (točka (a) četrtega odstavka
75. člena ZJN-3);
5.
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni
organ RS ali drugih držav članic ali tretjih držav ni ugotovil
najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom,
počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub
obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem
na črno, za kateri nam ni bila s pravnomočno odločitvijo ali več
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (točka (b)
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3);
6.
nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja ali postopek likvidacije in naša sredstva ali
poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, niti niso naše
poslovne dejavnosti začasno ustavljene oziroma v skladu s predpisi
druge države nad nami ni začet postopek ali ni nastal položaj z
enakimi pravnimi posledicami;
7.
na dan oddaje ponudbe izpolnjuje veljavne obveznosti na področju
okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu
Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
kolektivnih pogodbah in predpisih mednarodnega okoljskega,
socialnega in delovnega prava;
8.
registrirani smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
9.
sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije.
Podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik tako zahteval,
pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil. Zavedamo se,
da nas naročnik mora izločiti iz sodelovanja v postopku, če pri
preverjanju v skladu s 77. in 79. členom ZJN-3 ugotovi odstopanja od
navedenih izjav.
POOBLASTILO: Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica
10, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogoja po prvem odstavku 75. člena ZJN-3 v postopku
oddaje naročila z oznako Su-X-8/19 pridobi potrdila iz kazenske
evidence Republike Slovenije oziroma iz na tem mestu navedite
evidenco, če ne gre za Kazensko evidenco v RS.
Podpisnik
Datum:
_____________________
(podpis)
Priloga VII.7
Izjava fizične osebe in pooblastilo
Spodaj podpisani ime in priimek kot član upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ali kot oseba s pooblastilom za zastopanje ali
določanje ali nadzor v gospodarskem subjektu - ponudniku naziv in
sedež družbe izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, opredeljenih v KZ-1 in navedenih v prvem odstavku 75.
člena ZJN-3.
POOBLASTILO:
Naročnika Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana pooblaščam, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja
pogoja v postopku oddaje javnega naročila z oznako Su-X-8/19 v
Kazenski evidenci Republike Slovenije / v pooblastitelj navede
evidenco, če ne gre za Kazensko evidenco v RS pridobi potrdilo iz
predmetne evidence.
Moji osebni podatki so:
EMŠO: EMŠO oz. ID številka, če oseba ni pridobila EMŠO in ni
državljan Republike Slovenije
Ime in priimek: ime in priimek
Datum rojstva: datum rojstva
Kraj rojstva: kraj rojstva
Občina rojstva: občina rojstva
Naslov stalnega / začasnega bivališča: ulica, hišna številka, poštna
številka, pošta
Državljanstvo: državljanstvo
Moje prejšnje osebno ime se je glasilo: ime in priimek
Podpisnik
Datum:
_____________________
(podpis)
Priloga VII.8
Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ……
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega
ponudnika
firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Republiko Slovenijo, Ustavno
sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano
bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javno naročilo "Izvajanje storitev fizičnega
in tehničnega varovanja z vzdrževanjem elementov tehničnega varovanja"
z naročnikovo oznako Su-X-8/19, skladno z določbami razpisne
dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez
poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 
 EUR.
Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici,
in se zavezuje menico plačati v gotovini, ko dospe. To pooblastilo
preneha veljati 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, to je ….
Menični znesek se nakaže na račun naročnika Republiko Slovenijo,
Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, št. SI56 0110
0630 0109 972, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505
Ljubljana. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje
menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ
PROTESTA«.
Kot ponudnik pooblaščam naročnika Republiko Slovenijo, Ustavno
sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, da predloži menico na
unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim
bankam iz naslednjih svojih računov:
*
 
*
 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno
dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen
račun odprt, da izvede plačilo.
Podpisnik
Datum: Žig
_____________________
(podpis)
Priloga VII.9
Izjava o poslovni in tehnični sposobnosti
Naziv in sedež ponudnika / partnerja / podizvajalca
Na podlagi razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca, št. Su-X-8/19
vam v nadaljevanju pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da:
*
imamo organiziran varnostno nadzorni center in 24 urno lastno
dežurno intervencijsko službo na območju varovanega objekta ali v
bližini območja varovanega objekta naročnika, ki je sposobna
izvajati intervencije v zahtevanem 15 minutnem reakcijskem času po
sprejemu signala v VNC (prvi odstavek 4. člena Pravilnika o
požarnem varovanju, Uradni list RS, št. 107/07 in 92/10), skladno
z določili ZZasV-1.
Podpisnik
Datum: Žig
_____________________
(podpis)
Priloga VII.10
Reference ponudnika
Naziv in sedež ponudnika / partnerja / podizvajalca
Na podlagi razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca, št. Su-X-8/19
vam v nadaljevanju pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da:
*
smo v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o
naročilu na Portalu JN, uspešno (kakovostno, v dogovorjenih rokih
in v skladu s pogodbenimi obveznostmi) neprekinjeno vsaj eno leto,
v sklopu ene pogodbe, izvajali vse spodaj navedene storitve, ki so
po vsebini in vrednosti primerljive s predmetom tega javnega
naročila, to je:
*
storitve fizičnega in tehničnega varovanja,
*
storitve upravljanja z VNC,
*
izvedba sistemov tehničnega varovanja,
*
v stavbi javne uprave (12201 - stavbe po Uredbi o klasifikaciji
vrst objektov in objektih državnega pomena),
*
z najmanj 90 zaposlenimi in
*
najmanj v vrednosti ponudbe.
Naročnik in kontaktni
podatki pri naročniku
(naziv, naslov, ime, priimek, telefon, e-pošta
Opis referenčnega posla
Čas izvajanja posla (od-do)
Vrednost posla v EUR brez DDV
(ki se nanaša na referenčno delo)
Podpisnik
Datum:
_____________________
(podpis)
Priloga VII.11
Izjava o zaposlenih
Naziv in sedež ponudnika
Na podlagi razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca, št. Su-X-8/19
vam v nadaljevanju pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da imamo na dan objave naročila na Portalu JN:
*
____________ vseh zaposlenih
*
____________zaposlenih mlajših od 30 let
*
____________ zaposlenih starejših od 55 let.
Podpisnik
Datum:
_____________________
(podpis)
Priloga VII.12
Pooblastilo ZPIZ
Pooblastilo za pridobitev podatkov pri Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
Naziv in sedež ponudnika - pooblastitelja pooblaščam Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, da za
potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila z oznako Su-X-8/19, katerega predmet je " Izvajanje storitev
fizičnega in tehničnega varovanja z vzdrževanjem elementov tehničnega
varovanja" iz matične evidence zavarovancev Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, pridobi podatke, ki prikazujejo stanje
zaposlenih na dan objave naročila na Portalu JN, in sicer:
*
število vseh zaposlenih,
*
število zaposlenih mlajših od 30 let in
*
število zaposlenih starejših od 55 let.
Podatki o pravni osebi (ponudnik):
Polno ime:
Sedež:
Občina sedeža pravne osebe:
Matična številka pravne osebe:
Kraj: Ime in priimek odgovorne osebe
pooblastitelja
žig
Datum: __________________________
Priloga VII.13
Vzorec pogodbe
V vzorec ne vpisujte ničesar in ga ponudbi ne prilagajte!
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana,
ki ga zastopa generalni sekretar dr. Sebastian Nerad (v nadaljnjem
besedilu: naročnik), davčna številka: 96331151
in
____________________, ki ga zastopa zakoniti zastopnik
______________________, davčna številka: SI_________________, (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec)
sklepata naslednjo
POGODBO
o opravljanju storitev varovanja
UVODNA DOLOČBA
1.
člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
*
gre v obravnavanem primeru za javno naročilo po točki g) prvega
odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3),
*
je bil izmed ponudnikov, ki so na povabilo naročnika podali
ponudbe za opravljanje storitev varovanja, izvajalec izbran kot
najugodnejši ponudnik.
Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija in ponudbena
dokumentacija izvajalca, št. ……………… z dne ……………………..
PREDMET POGODBE
2.
člen
Predmet te pogodbe je:
*
varovanje ljudi in premoženja – fizično varovanje,
*
upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljevanju
upravljanje z VNC),
*
izvajanje sistemov tehničnega varovanja
(v nadaljevanju storitve varovanja).
Predmet izpolnitvenega ravnanja izvajalca je pravočasna in pravilna
izvedba storitev varovanja.
Izvajalec je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo storitev
varovanja, z lokacijo in objekti, kjer se bodo izvajale storitve
varovanja ter z naročnikovim sistemom tehničnega varovanja in požarne
zaščite.
Izvajalec bo storitve varovanja opravljal s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka, skladno s predpisi in standardi, ki v Republiki
Sloveniji veljajo za opravljanje storitev varovanja, ter pogodbenimi
zahtevami.
3.
člen
Izvajanje storitev varovanja po tej pogodbi je natančneje opredeljeno
v prilogi 1 - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE povabila k oddaji ponudbe.
4.
člen
Izvajalec bo fizično in tehnično varovanje, ki je predmet te pogodbe,
opravljal v skladu z Načrtom varovanja in Nalogami varnostnega osebja,
ki jih bosta dogovorili in podpisali pogodbeni stranki in je sestavni
del te pogodbe.
Izvajalec pripravi predlog obeh dokumentov iz prejšnjega odstavka za
oba objekta skupaj, in sicer v tridesetih dneh od podpisa pogodbe.
Izvajalec in naročnik v Načrtu varovanja navedeta tudi skupne ukrepe s
področja varstva pri delu za delavce - receptorje izvajalca in
določita odgovorno osebo izvajalca, ki bo zagotavljala usklajeno
izvajanje varstvenih ukrepov.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5.
člen
Izvajalec mora:
*
za vsako spremembo pri izvajanju storitev varovanja predhodno
pridobiti soglasje naročnika,
*
naročnika pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju
del,
*
ščititi interese in varovati vse podatke naročnika v skladu z
veljavnimi predpisi,
*
spoštovati predpise s področja varnosti in zdravja pri delu,
*
ves čas trajanja pogodbenega razmerja zagotavljati ustrezno
tehnično in osebno opremo za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti,
*
imeti sklenjeno pogodbo za zavarovanje odgovornosti skladno s 15.
členom Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11 - v
nadaljevanju ZZasV- 1) ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
6.
člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti ukrepanje na objektu (intervencija)
najkasneje 15 minut po sprejemu signala v Varnostno nadzorni center.
Če izvajalec v času veljavnosti te pogodbe ne more več zagotavljati
intervencije v 15 minutah, mora o tem takoj obvestiti naročnika.
V primeru zamude pri izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega odstavka
tega člena lahko naročnik uporabi določbe tretjega odstavka 11. člena
te pogodbe, pri čemer se pogodbena kazen obračuna za vsako minuto
zamude.
7.
člen
Izvajalec se zavezuje, do bodo vsi njegovi delavci, ki bodo izvajali
storitve varovanja po tej pogodbi, varovali tajnost prostorov, gradiv
in podatkov, ki so v prostorih, v katerih bodo opravljali dela.
Izvajalec jamči, da ima z vsemi delavci, ki bodo izvajali storitve
varovanja po tej pogodbi, sklenjene pogodbe o zaposlitvi, s katerimi
zagotavlja delavcem zakonsko določene pravice. Za varstvo delavcev, ki
izvajajo dela po tej pogodbi, odgovarja izvajalec v skladu s splošnimi
in posebnimi predpisi o varstvu pri delu.
Izvajalec se obvezuje, da bo na podlagi utemeljenega pisnega opomina
naročnika, zamenjal svojega delavca, ki je svoje delo opravljal v
nasprotju s to pogodbo. Izvajalec mora ukrepati najkasneje naslednji
dan po prejetem pisnem opominu naročnika. Delavca bo zamenjal
najkasneje v roku 5 dni od prejetega pisnega opomina naročnika.
Pri ugotovitvah hujših kršitev (alkoholiziranost na delovnem mestu,
ugotovitev prisotnosti psihoaktivnih snovi, nepravilna reakcija v
stanju izrednih dogodkov, ipd.) se varnostnika zamenja takoj.
Izvajalec se zavezuje, da bo na podlagi ustne ali pisne zahteve
naročnika v primerih nujnega dodatnega varovanja, zagotovil dodatne
varnostnike za obdobje in čas, ki ga določi naročnik. Izvajalec mora
dodatne varnostnike zagotoviti najkasneje v roku dveh ur po prejemu
obvestila s strani naročnika.
Izvajalec mora imeti veljavne licence za izvajanje vseh storitev po
tej pogodbi ves čas trajanja pogodbenega razmerja in zagotavljati
ustrezne kategorije varnostnega osebja za izvajanje storitev varovanja
po tej pogodbi, ki bo imelo veljavno licenco ter izpolnjevalo pogoje
za opravljanje nalog zasebnega varovanja po ZZasV-1.
Izvajalec mora o prenehanju veljavnosti ali odvzemu licenc oziroma
certifikatov nemudoma obvestiti naročnika.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA
8.
člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
- za varnostnika - receptorje zagotovil ustrezne delovne pogoje, kot
je primerno opremljen prostor, ogrevanje, telefonsko zvezo in podobno,
- izvajalca seznanil s posebnostmi objekta, ki ga varuje,
- izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na voljo in je
potrebna za izvedbo prevzetih storitev,
- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.
CENA IN PLAČILO
9.
člen
Predvidena pogodbena vrednost celotnega naročila za pogodbeno obdobje
znaša ……….. EUR brez DDV, 22 % DDV znaša ………EUR
skupaj vse z DDV__________________EUR
(z besedo: __________________________________________ EUR __/100).
Vse storitve in material, uporabljen pri vzdrževanju elementov
tehničnega varovanja, se obračuna po uradnem ceniku izvajalca s
_______ % popustom.
Pogodbena cena na enoto je fiksna ves čas trajanja pogodbenega
razmerja in je razvidna iz predračuna, ki je priloga te pogodbe.
V pogodbeni ceni so vključeni vsi stroški, ki izhajajo iz sklenjenega
pogodbenega razmerja, vključno s stroški priklopa signala na Varnostno
nadzorni center in morebitni drugi nastali stroški ob začetku
izvajanja pogodbenih storitev.
Dodatne ure fizičnega varovanja (varnostno - receptorske storitve) se
zaračunajo po ceni iz predračuna, na podlagi posebej naročenih in
opravljenih ur.
10.
člen
Naročnik bo račune poravnal 30. dan od uradnega prejema pravilno
izstavljenega e-računa s specifikacijo opravljenih storitev in ur za
pretekli mesec na transakcijski račun izvajalca, odprt pri __________,
št. _____________.
Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2019, za nadaljnja
plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji
glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. Če pogoji za nadaljnja
plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja
pogodbe nemudoma obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice, ki bodo
nastale do dne prenehanja pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna
medsebojno poravnati.
POGODBENA KAZEN
11.
člen
Če izvajalec ne izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi, ima naročnik
pravico vztrajati pri izpolnitvi obveznosti ali pravico do pogodbene
kazni.
Če je izvajalec v zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi, ima
naročnik pravico vztrajati pri izpolnitvi obveznosti in pravico do
pogodbene kazni. Če naročnik sprejme izpolnitev obveznosti, mora
izvajalcu nemudoma sporočiti, da si pridržuje pravico do pogodbene
kazni.
Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi, mora
plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15,00 EUR za vsak
koledarski dan zamude, vendar skupaj največ 20 % od pogodbeno
določenega zneska z DDV za tehnično varovanje za 30 mesecev.
Če izvajalec zamudi z izdelavo Načrta varovanja iz 4. člena te
pogodbe, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10,00 EUR za
vsak koledarski dan zamude, vendar skupaj največ 10 % od pogodbeno
določenega zneska z DDV za tehnično varovanje za 30 mesecev.
Če izvajalec ne izpolni obveznosti po tej pogodbi, mora plačati
naročniku pogodbeno kazen v višini 20 % od pogodbeno določenega zneska
z DDV za tehnično varovanje za 30 mesecev.
Stranki soglašata, da pogodbena kazen, določena v tem členu, glede na
vrednost in pomen predmeta obveznosti ni previsoka, zaradi česar se
izvajalec odreka uveljavljanju zmanjšanja pogodbene kazni.
Od podaje zahteve po plačilu pogodbene kazni dalje je izvajalec v
zamudi s plačilom pogodbene kazni, zato je od takrat dalje naročnik
upravičen tudi do zakonskih zamudnih obresti od denarnega zneska
zahtevane pogodbene kazni.
Terjatev, ki jo ima naročnik nasproti izvajalcu iz naslova pogodbene
kazni, se lahko pobota s terjatvijo, ki jo ima izvajalec nasproti
naročniku iz naslova plačila po tej pogodbi.
Če je škoda, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih
obveznosti izvajalca večja od zneska pogodbene kazni, lahko naročnik
poleg celotnega zneska pogodbene kazni zahteva tudi razliko do popolne
odškodnine.
FINANČNO ZAVAROVANJE
12.
člen
Izvajalec je dolžan izvajalcu ob podpisu pogodbe predložiti
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
13.
člen
Izvajalec mora naročniku predložiti bianco menico z menično izjavo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer plačljivo na prvi poziv,
z oznako "brez protesta" v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z
DDV. V nasprotnem primeru se šteje, da že sklenjena pogodba ni
veljavna.
Predloženo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora
veljati najmanj 60 dni po preteku pogodbenega roka za izvedbo del.
Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov:
*
izvajalec ni pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu
s pogodbo ali
*
izvajalec ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s
pogodbo ali
*
izvajalec ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v
skladu s pogodbo ali
*
izvajalec ni pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v
skladu s pogodbo ali
*
izvajalec je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v
nasprotju s pogodbo.
Če bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni
od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo
kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla,
količina oziroma pogodbena vrednost, bo moral izvajalec temu ustrezno
spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.
V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena
pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način, ki
je določen v tej pogodbi, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
14.
člen
Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas trajanja te pogodbe
sklenjeno zavarovanje odgovornosti, skladno s 15. členom ZZasV-1.
O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti.
Povzročena škode se ugotovi ob skupnem ogledu pooblaščenih
predstavnikov strank pogodbe, o čemer se sestavi zapisnik. Izvajalec
je dolžan naročniku povrniti vso škodo v roku 30 dni od dneva, ko je
škoda zapisniško ugotovljena.
VAROVANJE PODATKOV
15.
člen
Pri izvajanju storitev po tej pogodbi se obdelujejo naslednje vrste
osebnih podatkov:
*
ime in priimek obiskovalca Ustavnega sodišča, čas prihoda in
odhoda in oseba, h kateri je namenjen,
*
ime in priimek funkcionarja Ustavnega sodišča ter njegova trenutna
prisotnost oziroma odsotnost
(v nadaljevanju osebni podatki).
Naročnik je upravljavec zbirk osebnih podatkov, izvajalec pa je
obdelovalec teh zbirk, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
Pogodbeni stranki bosta pri izpolnjevanju obveznosti po tej pogodbi
spoštovali določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list
Evropske unije, L 119/1, v nadaljevanju Splošna uredba), predpisov, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in notranjih
aktov naročnika.
Izvajalec obdeluje osebne podatke samo po dokumentiranih navodilih
naročnika.
Izvajalec lahko obdeluje osebne podatke le za namen in na način,
določen s to pogodbo.
Izvajalec osebne podatke obdeluje samo za namen izvedbe storitev po
tej pogodbi.
Naročnik pooblašča izvajalca samo za tiste oblike obdelave osebnih
podatkov, ki so potrebne za izvedbo storitev po tej pogodbi.
Osebni podatki iz prve alineje prvega odstavka tega člena se ob koncu
leta predajo sodelavki za kadrovske zadeve, osebni podatki iz druge
alineje prvega odstavka tega člena pa se ob koncu vsakega delovnega
dne uničijo, in sicer tako, da se jih preda v razrez v
razmnoževalnico.
Izvajalec v nobenem primeru ne sme posredovati osebnih podatkov
tretjim osebam. Kot neupravičeno razkritje osebnih podatkov tretji
osebi se šteje vsaka reprodukcija osebnih podatkov v ustni, pisni,
elektronski ali kakšni drugi obliki, v celoti ali deloma, ali njihova
distribucija nepooblaščeni osebi ter vsaka druga oblika razkritja
osebnih podatkov.
Izvajalec odgovarja za uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščen
dostop, vpogled, razkritje osebnih podatkov, do katere pride po
njegovi krivdi.
Ob vsakem dogodku, ki ima znake kršitve varnosti osebnih podatkov in
ki povzroči uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščen dostop, vpogled,
razkritje osebnih podatkov, mora pogodbena stranka nemudoma,
najkasneje pa v 24 urah od kršitve, obvestiti drugo stranko.
Izvajalec in naročnik morata zagotoviti, da zaposleni, ki so
pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov:
*
varujejo tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri
opravljanju svojega dela,
*
varujejo tajnost osebnih podatkov tudi po prenehanju pogodbe o
zaposlitvi oziroma po prenehanju opravljanja del po tej pogodbi,
*
seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov, ki so
predmet obdelave po tej pogodbi.
Stranki te pogodbe lahko razkrijeta zaupne podatke samo osebam, ki
neposredno sodelujejo pri izvrševanju obveznosti te pogodbe.
Za zaupne štejejo tudi podatki o poslovanju naročnika, ki niso javno
dostopni in za katere izvajalec izve pri izpolnjevanju obveznosti iz
te pogodbe.
Izvajalec odškodninsko odgovarja v razmerju do naročnika in
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje,
če ne izpolni obveznosti, ki jih ima po Splošni uredbi, po predpisih,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, po tej
pogodbi in notranjih aktih naročnika. Izvajalec odškodninsko odgovarja
naročniku tudi za kršitev obveznosti v zvezi z varovanjem drugih
zaupnih podatkov.
Zaposleni pri izvajalcu pred začetkom opravljanja storitev po tej
pogodbi podpišejo »Izjava o varovanju podatkov«.
Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov
in ukrepov iz tega člena.
V primeru, če izvajalec izvaja storitve s podizvajalcem, mora
izvajalec zagotoviti, da podizvajalec spoštuje in izvaja zaveze iz
prejšnjih odstavkov tega člena.
******************************************
PODIZVAJALEC
.člen
Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel s podizvajalci. Podizvajalci,
obseg, način izvajanja storitev s strani podizvajalcev ter način
plačila podizvajalcem, je določen v izpolnjenem obrazcu »Podizvajalec«,
ki je sestavni del ponudbene dokumentacije izvajalca in te pogodbe.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe oziroma na dan začetka
izvajanja te pogodbe in ves čas veljavnosti pogodbe, sklenjene pogodbe
s podizvajalci.
Če se med izvajanjem del po tej pogodbi zamenja podizvajalec ali če
izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5
(petih) dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti: pisno
izjavo, da je prvotnemu (zamenjanemu) podizvajalcu poravnal vse
nesporne obveznosti; izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« ter
izpolnjen obrazec »Izjava in pooblastilo«.
. člen
Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo:
Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec
pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov
neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po
neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno
potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po
neposredni pogodbi.
Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila:
Izvajalec mora naročniku (Ustavnemu sodišču) najpozneje v 60
(šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo
za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega
naročila.
. člen
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del,
ki so predmet te pogodbe.
. člen
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni
navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, oziroma
izvajalec ni zamenjal podizvajalca na način, določen v tem členu, ima
pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
na kraju, kjer se dela izvajajo, kadar koli preveri delavce katerega
koli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku
dolžni dati verodostojne podatke.
(Opomba: Določbe bodo v pogodbi, če dobavitelj nastopa s podizvajalci;
v nasprotnem se ta del črta).
***************************************************
SKRBNIK POGODBE
16.
člen
Vsaka stranka za nemoteno in pravilno izvrševanje te pogodbe ter
urejanje medsebojnih odnosov v času veljavnosti pogodbe imenuje
skrbnika pogodbe.
Na strani naročnika je skrbnik pogodbe …………………., na strani izvajalca
………………..
PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA
17.
člen
V primeru, da kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali
posredniku naročnika, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi
pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju
dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za
preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
RAZKRITJE LASTNIŠKE STRUKTURE
18.
člen
Skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 mora izvajalec na poziv
naročnika v osmih dneh od prejema poziva, pisno posredovati naročniku
podatke o:
*
svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih in
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb
ter
*
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki
ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
SOCIALNA KLAVZULA
19.
člen
Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe
preveril ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu ali podizvajalcu
izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:
1. da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost
teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov
ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje
obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;
2. da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami;
3. da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri
izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v
zvezi s:
*
plačilom za delo,
*
delovnim časom,
*
počitki,
*
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali
*
v zvezi z zaposlovanjem na črno,
za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi
odločitvami izrečena globa za prekršek.
Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v
drugi državi članici ali tretji državi mora izvajalec zase in za
svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od
sklenitve pogodbe kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in
3. točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga
izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V
primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku
vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene
okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. (ta odstavek v pogodbi
ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma
ostane v delu, ki se nanaša na podizvajalce).
20.
člen
V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka
prejšnjega člena bo naročnik v roku petih dni o tem obvestil izvajalca
in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz
prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega
naročanja.
V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena
pri nominiranih podizvajalcih, lahko izvajalec v roku desetih dni po
prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu
s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18; ZJN-3) in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne
predstavlja bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec v prej navedenem
roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94.
členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo
naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje
iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega
naročila.
21.
člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru
izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka 19. člena ter ob upoštevanju
prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi
javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove
pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
SPREMEMBE IN ODPOVED POGODBE
22.
člen
Vse dopolnitve in spremembe pogodbe so mogoče v obliki pisnega dodatka
k tej pogodbi pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
23.
člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pogodbo odpove, in sicer naročnik z
dvomesečnim odpovednim rokom, izvajalec pa s šestmesečnim odpovednim
rokom.
Odpoved mora biti s priporočenim pismom vročena drugi pogodbeni
stranki.
Pogodbeno razmerje preneha, ko preteče odpovedni rok. Ta začne teči
naslednji dan po prejemu pisne odpovedi.
Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona,
ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih
okoliščinah:
*
javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov
postopek javnega naročanja,
*
v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem izmed
položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz
postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil
seznanjen v postopku oddaje javnega naročila,
*
zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji –
PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih
je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče
Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.
KONČNE DOLOČBE
24.
člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali
sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo spor reševalo
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
25.
člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se
uporablja od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2021.
Pogodba velja pod pogojem, da bo izvajalec imel veljavne licence za
opravljanje storitev varovanja ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme
vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.
Številka: Su-X-8/19-
V Ljubljani, V _____________,
Naročnik: Izvajalec:
Republika Slovenija __________________
Ustavno sodišče __________________
po pooblastilu:
Ivan Biščak ___________________
direktor službe zakoniti zastopnik
43